Houver modificação do projeto ou das especificações, para melhor adequação técnica aos seus objetivos por parte da contratada.

Por acordo das partes, quando necessária a modificação do regime de execução da obra ou serviço. bem como do modo de fornecimento. em face de verificação técnica da inaplicabilidade dos termos contratuais originários.

Por acordo das partes, quando necessária a modificação da forma de pagamento, por imposição de circunstâncias supervenientes, mantido o valor inicial atualizado. vedada a antecipação do pagamento. com relação ao cronograma financeiro fixado. sem a correspondente contraprestação de fornecimento de bens ou execução de obra ou serviço.

Por acordo das partes para restabelecer a relação que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do contratado e a retribuição da administração para a justa remuneração da obra. serviço ou fornecimento, objetivando a manutenção do equilíbrio econômico-financeiro inicial do contrato, na hipótese de sobrevirem fatos imprevisíveis, ou previsiveis porém de consequências incalculáveis, retardadores ou impeditivos da execução do ajustado, ou. ainda. em caso de força maior, caso fortuito ou fato do príncipe, configurando álea econômica extraordinária e extracontratual.